어떤 약속이요? 처음 약속이요? 아님 중간중간 바뀌는 요구사항에 대한 약속이요? 약속아니고 합의겠죠. 설마 합의없이, 도장하나 안받고 맘대로 남의 재산 들쑤시는 멍청한 조합이 어디있을까요? 원장님이 어떤 분이신데.....법률자문단이 어떤 곳인데.....사는 곳이 어디이신데...바로 옆에 사시는데 한동훈장관 이웃이던데....옆단지에도 유치원이 2개나 있다던데요...2단지.3단지재건축시 유치원 정산 다 하시고 4단지 유치원 처리하시는거라 아마 우리조합보다 더 빠삭하실거에요....절대 사기당하실분은 아니시란거죠.
기자님 어린이집이이 아니고 유치원이 소송을 재기한 겁니다. ㅜㅜ 유치원사업을 하는 유치원이 개포 2단지, 3단지에서 수백억의 보상을 받고 이번에 개포 4단지에서도 똑같이 보상을 요구하며 입주 싯점에 맞추어 소송을 제기한 겁니다. 건축초에는 사인까지 한 상황을 어느 순간부터 번복하면서 소송을 진행하더니 입주를 앞두고 계속 소송을 진행하면서 입주민들에게 고통을 주어 당장 입주해야 할 입주민들의 피해가 막심합니다. 전입신고를 못 해서 아이들도 학교를 못가고 있어요.
어린이집 재판 때문이면 그것만 승인 안해주고 입주자들은 입주하면 안되는건가? 꼭 아파트 전체 승인이 떨어져야 되는 시스템인가? 기존 어린이집 물어줘야 할돈은 재판에서 결정나겠지만 상당수 비용은 새로운 어린이집에서 조달이 될꺼고.. 이렇게까지 다수에게 피해줄수밖에 없는 시스템일수밖에 없나 싶네...
팩트는 17년 교육환경법이라고 교육시설에 일조권 보장 의무하는게 생겼는데 유치원은 지으면 햇빛도 안드는 원래자리를 고집하면서도 1년동안 유치원 설립신청도 안함. 즉 유치원 장사도 안할 꺼면서 심지어 지으면 허가도 안나는 자리를 고집하는거임. 왜일까?? 참고로 저 분 근처 2,3 단지 유치원도 보유 했는데 저런식으로 조합 압박해 수백억씩 벌어감. 선량한 교육자 탈을 쓴 알박기 프로임.
설계와 다르게 지어졌다 그러면 전면 철거 시켜야지..보상이란 어찌 보면 돈을 받아내기위해 계기는 거로 비추어질수도..돈 필요없고 설계대로 만들어라 라고 해야지..캐캐묵은 옛날 처럼 건설사 맘대로 지어 놓고 주민과협의 하면 되지 머 이런 썪어빠진 생각을 버릴수있게 해야지..
댓글들에 하도 유치원 욕이 많길래 유치원이 잘못한 줄 알았는데, 유치원이 억울한 상황이잖아? 당초 설계안이랑 다르게 시공사랑 조합이 짬짬이로 유치원 다른 곳에 만들었는데 유치원 입장에선 준공 승인 막아달라고 소송 걸고 배상금 청구할 만하지ㅋㅋㅋ 지들이 사고 쳐놓고 유치원을 왜 욕함?
왜이러세요..원장님.. 당초 설계바꾸는거 때문에 계속 공사도 못하고 버티셨자나요......그래서 1년이나 길어졌자나요..그래서 고1부터 개포에서 학교다닐 아이가 벌써 고2가 되었자나요...근데 곧 시험기간인데 책하고 교복만들고 1시간넘는 외할머니댁에서 전학도 못하고 등하교 하고 있어요...다들 대한민국 입시는 아시죠? 또 강남학군으로 가려고 했다...어쩐다 하시겠지만...이주때부터 3단지사는 친구가 4단지 공사현장 매일 보면서 공사중지된거 보고 무슨일 났냐고 물어보기까지 했구요. 시시비비는 판사님이 가려주시겠죠. 억울해도 또 판결은 잘 듣는 우리자나요? 안듣고 계속 소송거는 원장님이랑 다르게? 참. 전에, 박 전 서울특별시장이 남겨둔 흉물같은 아파트 2채...그거 보고 여론들 흉칙하다며 힘내라고 응원도 해주셨자나요....남의 일은 그냥 가십인거죠...
난 이해가 안되는데요.. 정해진 땅안에 위로 닭장처럼 지어진 집에 사는데 각종 세금에 관리비나가지.. 소음문제.. 주차문제.. 담배,쓰레기투척문제 등등.. 그 아파트 살돈으로 저는 외곽에서 땅사서 건물짓고 사는게 좀더 좋을듯 한데... 출퇴근불편하면 잠만잘 원룸하나 월세사는게 더 경제적일거 같습니다..
!["아이들이 코 막고 '우웩우웩'.." '명품 아파트' 맞나요? [뉴스.zip/MBC뉴스]](http://i.ytimg.com/vi/yzE2EOS9qsY/mqdefault.jpg)
!["아이들이 코 막고 '우웩우웩'.." '명품 아파트' 맞나요? [뉴스.zip/MBC뉴스]](/img/tr.png)
!["전세가 나가야 돈을 주지.." "낮춰서 내놔야 나가죠" [뉴스.zip/MBC뉴스]](http://i.ytimg.com/vi/i2VLqyFI6rI/mqdefault.jpg)
!["거기 뭐 먹을 게 있나요?" 집값 '싹둑' 경쟁률 '폭락' [뉴스.zip/MBC뉴스]](/img/1.gif)
조합이 지마음대로했는데 보상액이 크다??? 그럼 자기네 마음대로 하지 말아야지..
피해는 입주자들만 보는구만..
살기 위한 집을 짓는 날이 과연 올까 싶네요 ㅠㅠ
탐욕으로 점철된 대한민국 부동산의 모습이 안타깝습니다
팔기위한 집 ㅋㅋ
20년만에 시댁에서 분가하려다 유치원이 시간끄는바람에 고등학교 2년에 전학시키게 되었고....그것도 잔금대출로 돌려서 들어가려는거 대출도 막히고, 이사날짜도 못맞춰서 .돈날리고....3700세대 각각의 사정을 아시는지요. 나무만 보지 말아주세요.
@@soolee8877 그래봐야 땅사기 맞은 유치원이 더불쌍한거아님?
@@soolee8877 그건 네 사정이고
조만간 미분양 아파트가 늘어나고,
아마 10년 지나면 유령 아파트도
속출 할것임,
들어가서 살 인구가 없어요
한국은 아파트 주거형태가 바뀌지 않는 한 절대로 미래가 없다.
집단 재건축을 3~40년 지나면 또 반복적으로 해야 하는 노예 같은 짓들을 언제까지 반복할거냐고.
광역시일 경우 도심이면 아파트형태가 이해됨.. 근데 인구70-80만 도시 까지는 이렇게 노골적으로 아파트일 필요는 없는듯..
@@castlep7570 아파트 살아봤어요??? 지방일수록 밀집해야 그나마 편의시설이라던가 시설 보수가 쉬운건데...뭐 전원주택에 살라구요???
요즘 새아파트들은 30 40년 못 버틸거 같아요 ㅎㅎ
@@castlep7570 뭔소리임 지금 수도권 가보길 안양 과천쪽 땅은 타시 보다 작은데 인구가60 만임
근데 광역시 말고는 아파트가 필요없다 뭐로 해결할려고요 저 인구 밀집을
??인구 10만 밑에 시 는 그럴만 하지만
더군다나 지금은 일본 수입한 방사능 쓰레기 폐자재로 만든 재생 시멘트....
약속을 했으면 좀 지켜라~! 언제까지 대한민국 습성처럼 살거냐?
왜 설계대로 안하는거여 입주 예정자들 겁나 피해보네...
조합이 미리 양해를 구했어야지, 양아치처럼 숨기다, 다른 사람에게 피해주네
이건 설계대로 안한 조합이 제일 큰 책임인듯한데...무슨 유치원한테만 욕을 하는건지...제 3자입장에서 보면...약속을 지키지않은 조합이 잘못한듯 한데....
음... 설계대로 안할때를 대비해서 피해배상 조항이나 중간중간 감리하는사람보내서 확인했어야지. 조합이랑 전혀상관없는 일반 분양 대상자는 뭔죄야. 돈빌려준것도 본인이 잘확인안해서 값을능력 없는사람한태빌려주면 책임죠야돠는거다. 그래서 돈빌려줄때 연대보증같은거 요구하는거고 ㅋ 가장잘못한건 조합이맞지만. 어린이집도 책임있음. 여기서 촤대피해자는 비조합원 입주자임
유치원 아니고 어린이 집이에요
@@georgestokes4728 참눼.. 감리?? 감리가 어린이집 입주자들이 보내나요?? ㅋㅋ 뭘 모르는듯ㅋㅋ 그리고 그냥 조합이 설계대로만 지었으면 아무 문제 없었음
약속을 해 놓고 약속을 깬건 유치원
어떤 약속이요? 처음 약속이요? 아님 중간중간 바뀌는 요구사항에 대한 약속이요? 약속아니고 합의겠죠. 설마 합의없이, 도장하나 안받고 맘대로 남의 재산 들쑤시는 멍청한 조합이 어디있을까요? 원장님이 어떤 분이신데.....법률자문단이 어떤 곳인데.....사는 곳이 어디이신데...바로 옆에 사시는데 한동훈장관 이웃이던데....옆단지에도 유치원이 2개나 있다던데요...2단지.3단지재건축시 유치원 정산 다 하시고 4단지 유치원 처리하시는거라 아마 우리조합보다 더 빠삭하실거에요....절대 사기당하실분은 아니시란거죠.
설계와 다르면 그건 사기나 마찬가지지 보상해줘야한다
설계대로 안했다는건 또 뭐가 있나본데
법이 얼마나 거지 같으면 저렇게 대놓고 뻔뻔하게 입주민에게 피해를 주냐.
선분양 후풍이 잦아들지 않네요. 좁은땅에서 건축사 바뀌기가 언제나 되려는지. 대기업들은 시절이 좋아 덕을 보았으면 100% 후분양으로 모범을 보였으면 합니다.
예미지 밖에 못봤슴요
유독 예미지는 후분양이 많던데?? 이유가 있나요??
멍청하면 말을 아껴.
재건축은 기존 입주민들이 사업주야.
그리고 후분양하면 그 비용은 전부 조합이나 분양자가 부담하는거야.
멍청한 사람이 어설프게 신념을 가지면 이리도 무섭지...
그리고 대한민국 법은 기본적으로 후분양이 원칙이다.
아좀 제발 뉴스에 맞게 글적어라 멍청한건가 뉴스를 보고 이해를. 못하는거가 전혀 관련없는 이야기 하고 똑똑한척 하네
❌❌ 초라한 소인배 재명이의 몰락 조급한 마음 늦었소 누굴원망하리오 쯧쯧
⁉️⁉️ 재명이는 왜왜왜왜왜? 법원 🔛 검찰로 출퇴근 할까나 ~ 쯧쯧 ~ 오호통재라
➕➕ 극 과 극
🙋♂️🙋♂️ 지금은 대인배 윤대통령 시대 승자의 여유 남자는 타이밍 ✊ 멋있어요
후분양하면 집값 더 비싸지고 득보다 실이 더 많은데 제발 공부좀 하세요
어린이집을 욕하는 사람들이 많은데, 거기 입주 할 사람들인가 보다.
어린이집을 애시당초 어느 특정 장소에 짓기로 합의를 했는데, 조합이
어겨서 이런 사단이 일어 난 문제다. 그러니 욕을 하려면 조합을 욕을 해야지.
어린이들이나 잘가르치세요.
입주할사람이 가장 손해본것같은데... 애초에 조합이랑 어린이집이 서로 합의 봐야할걸 입주민들 불편하게해서 조합쪽 압박하려는거 아닌가?... 조합원이면 몰라고 일반분양받은사람은 뭔죄야...
@@georgestokes4728 제가 궁굼해서 그러는데 설계랑 다르면 준공승인 안나지 않나요? 부지내에 어린이집이 지분을 인정받아 설계랑 다르다고 가처분을 신청하고 합의조건으로 피해보상을 한거 요구한거 같은데 합의 안하면 설계도랑 같게 지을때까지 준공승인 못받는거 아닌가요? 준공승인 못받으면 입주는 못하고 결국 조합이 문제아닌가요?
그건 따로 보상 받으면 될일이고, 그걸로 준공승인을 막는건 좀 아니지.
준공승인 보류에 대한 손실 보상 어린이집이 해줄수 있어?
@@dhkim2333공승인 나면 민사는 질질 끌터인데 왜 어린이 집이 그런 손해를 감수해야하니? 그리고 애시당초 소 원인이 조합측 잘못인데 승인지연에 따른 손해를 조합이 책임져야지 왜 어린이 집이 책임지냐?
보니 조합측이 처음부터 잘못했네. 어린이집을 계약한대로 지었으면 문제 없을꺼 아님?
어렸을때 내가 부자가 되면 비싼 물건도 거스름돈 없이 팍팍 주고 그럴거라고 생각했는데,
커서 보는 부자들은 자기 것들은 한개도 놓치지 않을려고 하는 사람들이 부자가 되더라...
저럴때 고위 검사 입주자 한명 있으면 문제 간단히 해결되긴 할텐데..
방구석 댓글러들 별 걱정을 다한다 !
국민평형이 20억원씩 하는 아파트에 사실 분들을 염려해주네.
고위검사가 개포동을 왜감 ㅋㅋㅋ 강남에서 제일 안좋은곳인데
강남이면 윤가가 다 해결을해줄건데 무슨걱정이 있다고 저리 날리를 치고 지랄인지 모르겠네 강남의원 애들이나 윤가에게 말하면 다들어줄게 아닌가 그러려고 찍어준게 아닌가
@@판우-p4s 한동훈도 개포동 바로 옆 도곡동 사는데;;;
다 빚
어린이집너무하네요
너무욕심부리면안되요
순리대로합시다
건축 관련 법안은 여야막론하고 어느 정권이 잡아도 바뀌질 않네. 도대체 이런 사건은 왜 항상 발생 되는가? 항상 소비자만 피해를 보는 구조가 기가 막힌다.
설계안대로 했어야지 조합이 100번 천번 잘못한게 맞음 ㅋ
유치원 재벌 알박기…애들 학교도 못가고..잔금대출도 막히고…무차별 소송남발에 입주민 인질 그만잡어!
그위치가아닌곳에 건축이 되었는데 먼 알박기여 니집 30층 당첨 됬는데 3층으로 꺼지세요 하면 네 할놈이네
입주 지연에 따른 모든 피해는 조합에서 당연하게 책임져야 ......
분양 원가 공개,후분양제 법률 명시화 시킬 수 있는 절호의 기회......
구입할땐 갑! 돈 다내고 입주할땐 을! 이래서 후분양을 해야됨.
일반분양 이런일 없음..요즘 조합 아파만 시끌 ..
건축회사와 조합이 해결할 문제로 그들이 각개인들의 입주불가 결정 까지 할 수 있는 권한이 있는지 먼저 살펴봐야...
준공허가 가처분신청으로 건물사용승인이 안된거라
건축회사권한이 아닌 관공서 허가문제로 보이는데요
발주자인 조합에 책을 물어야지... 생각 좀 해...
@@라푼타 얘야.. 아무에게나 반말찍찍하며 가리킬려고 들지말거라....
조합에서 일반 입주자들 입주금지 시켰다잖니....
문제해결은 해야겠지만 각입주자들도 입주의 권리가 있는건 당연한거란다.
@@권원진-y3i 그럼 입주불가가 재선축조합의 결정이 아니고 관공서 행정절차의 과정에서 빚어지는 문제인가봅니다.
욕심이 화를 부르지요~
아니 왜 지들 멋대로 설계를 변경한대..여하튼 어떻게 되겠지 생각하고 무조건 밀어붙이고보는 뻔뻔한 자들이 문제야
입주는 하게 하고 여타 문제은 합의나 소송으로 풀자.. 입주민 볼모 뒷다리는 안된다.
이미 개포 다른 재건축에서 돈 벌어 가더니 쌓인 노하우로 4단지에서도 최대의 돈을 받아 내려 애쓰는 유치원 재벌
우리가 왜 걱정 해줘야 하지??
대한민국이 망한다면 아파트 때문일거다...
건설사와 기레기언론때문에 망할듯
ㄴㄴ 그냥 저출산과 윤석열에 무능으로망할듯
@@초코우유-n3u 문재인은 유능하시죠 암요
@@초코우유-n3u 이재명이 더 무능할듯
@@도구리-p2k 지금 대통령이 이재명?
계약당시 당신이 입주할 곳이 한강이 보이는 앞건물이였는데 완공되고 나서
"쏘리~ 한강이 안보이는 뒤에 건물로 변경되셨어요."
계약위반 사기죄로 복구해라, 배상 청구 또는 신고 안할꺼에요?
아 그렇구나~ㅇㅋ이해할께요 어쩔수 없지 하고 넘어갈꺼에요?
기자님 어린이집이이 아니고 유치원이 소송을 재기한 겁니다. ㅜㅜ
유치원사업을 하는 유치원이 개포 2단지, 3단지에서 수백억의 보상을 받고 이번에 개포 4단지에서도 똑같이 보상을 요구하며 입주 싯점에 맞추어 소송을 제기한 겁니다. 건축초에는 사인까지 한 상황을 어느 순간부터 번복하면서 소송을 진행하더니 입주를 앞두고 계속 소송을 진행하면서 입주민들에게 고통을 주어 당장 입주해야 할 입주민들의 피해가 막심합니다.
전입신고를 못 해서 아이들도 학교를 못가고 있어요.
그러게 처음 정한대로 했어야지 왜 위치를 바꿨을까요? 처음 유치원 자리엔 뭐가 생겼나요?
엥 조합이 계약대로 공사안한건 팩트잖아요?
아니 강약약강 보소 ㅋㅋㅋㅋㅋ 시공사랑 설계업체한테 따져야지 그럼 제가 그쪽한테 식탁을 1200억원어치, 식탁 5000개 계약하고 미니어처 장난감 식탁 5000개를 보내면 제 탓이지 발주 받은 공장이나 그쪽 탓인가요? ㅋㅋㅋㅋ
어린이집 재판 때문이면 그것만 승인 안해주고
입주자들은 입주하면 안되는건가?
꼭 아파트 전체 승인이 떨어져야 되는 시스템인가?
기존 어린이집 물어줘야 할돈은 재판에서 결정나겠지만 상당수 비용은 새로운 어린이집에서 조달이 될꺼고..
이렇게까지 다수에게 피해줄수밖에 없는 시스템일수밖에 없나 싶네...
준공허가 나는순간 유치원이 원래 가지고있던 땅이 등기상으로 없어짐 그렇기때문에 법원도 준공허가 승인 막은거고
구청은 그에 맞게 처리한거뿐임 오히려 다수를 인질로잡아 개인의 재산을 취득하려하는 행위라고 법원이 판단한거지
다수결 보다 중요한 사유재산권리
설계대로 안한 조합이 그 책임을 져야
조합은 설계대로 했고, 유치원이 합의하고서는 뒷다리 시전하는 거랍니다. 구청도 다 승인했구요.
조합이란게 주민들 하나하나가 모인거라 그 책임을 지고 있음. 입주지연이라는 책임
@@lightguardian8163 설계대로한게 맞아?
단독필지였던게 공유필지가 됐는데
너라면 ㅇㅋ 하겠냐?
돌지않고서야ㅋ
조합쫓아가서 따져라 애먼 구청,법원 괴롭히지말고
누가보면 국가가 잘못한줄알겠다
@@lightguardian8163 무러 설계대로해 ㅋㅋㅋㅋ 단독필지 였던거 원하는 위치에 하기로 한거 건설사가 지들 맘대로 이상한데 한건데 ㅋㅋㅋ
@@Mango-yp1zc 건설사가 아니라 조합이죠. 고소 당한것도 조합인데?
조합애덜이 어린이집을 당초 예정된 자리가 아닌.. 말석 자리로 내쳤나 보네..?
어린이집에 한손 들어 주고 싶네. 조합은 왜 계약대로 안한거냐?
아파트조합에 의해 어린이 집 위치가 바뀌다니
이 모든 경제적 손해는 아파트조합이 배상해야
더 받아내려는 유치원이 공유필지에 동의해서 진행된 사항을 모르고 사인했다하고 아깃을 재판부가 인정하고 강남구청 이용해 수백가구 거리에 나오게하고 아이들 학교에 못가게 한 일입니다. 더 큰 피해를 막으려면 입주 허용해야 합니다.
결국 법원의 판단에 맡기면 되지 입주민들을 볼모로 저렇게 까지 해야하나 모르겠네요~유치원의 권리만 중요하고 저사람들의 권리는 권리도 아닌가요? 입주민들이 입주한다고 유치원에 실질적인 피해를 주는것도 아닌데요
돈이 최고다~ 피 터지게 싸워라..
입주 피해자들도 조합상대로 피해본거 민사소송걸어야지
이전 동의다하고 이제와서 입주전 입주중지 신청하는 유치원이 입주민 볼모로 제대로 알박기 시전했네요 피해는 고스란히 초등학생 자녀둔 입주민 몫으로..
왜 설계 대로 안하고 맘대로 변경하고 배째라냐
애초 확실하게 합의못한 조합이 문제가 있겠지만
개포 단지마다 이런 소송으로 돈발이하며
어린이집을 새로 져주고 집기도 다 넣어줘도
운영조차 하지 않고
아파트 입주민대상 입주불가 소송한 얼집이 더 문제
어린이집 좋은 땅은 재개발에 포함 시키고 싶어서 사기처놓은걸 어린이집 탓하네 ㅋㅋㅋ
400세대 입주라... 3000세대즁... 2600세데는 빈집
그러게 왜 맘대로 설계를 변경하냐??
단순히 저 이유 때문만은 아닌것 같네요.. 공식적으로 나올 수 없는 감정의 골이 깊어 보이네요
조합이 막나가고 날로먹을라 하네.
어린이집의 권리는 아무것도 아니고, 자신들만 귀찮게 됐다는식이구만.
조합이 패할 소송인듯 합니다. 당초 약속대로 단지내에 지었어야죠.
완전 대박사건이네ᆢ 뒷돈 없는 사람들 어쩌라고 ㆍ재건축 무서버
조합 수사의뢰 하세요!
설계와 다르게 시공한 측 (건설사 또는 지시한 조합)을 상대로 소송을 통해 입주지연에 따른 모든 피해보상을 받아내야 한다.
개박살. 나기를
@캡틴코리아 아트모스 어린이집도
피해자인데 먼 개소리 시전이냐
@캡틴코리아 아트모스 아니 기사를 자기가 읽는것도 아니고 읽어주는 동영상인데 기사를 봤으면 이런 소리가 어떻게 나오지?
지능이 너무 빻았네ㅋ
@캡틴코리아 아트모스 원숭이색희가 사람흉내내는건가
@캡틴코리아 아트모스 든게없나보네
기존에 있던 경기유치원의 지능적이고 교묘한 수법의 알박기 입니다.
초반에 협상 거부하고 피하기만 했습니다
살기 좋은 집을 짓는게 아니라 비싼집을 짓는구나
팩트는 17년 교육환경법이라고 교육시설에 일조권 보장 의무하는게 생겼는데 유치원은 지으면 햇빛도 안드는 원래자리를 고집하면서도 1년동안 유치원 설립신청도 안함. 즉 유치원 장사도 안할 꺼면서 심지어 지으면 허가도 안나는 자리를 고집하는거임. 왜일까?? 참고로 저 분 근처 2,3 단지 유치원도 보유 했는데 저런식으로 조합 압박해 수백억씩 벌어감. 선량한 교육자 탈을 쓴 알박기 프로임.
알박기를 원래 가진걸로 하는것도 언제부터 포함했지?? 알박기는 개발 예정지역을 알고 땅사서 하는거란다.
이런거 보면 조합설립된곳은 안들어가는게 답이네 문제생긴거 보면 죄다 조합이 관여하고 있네..
난 공공분양 조합원 없는곳으로 가야겠다
조합원"그거 없애 버려라 ~
설계와 다르게 지어졌다 그러면 전면 철거 시켜야지..보상이란 어찌 보면 돈을 받아내기위해 계기는 거로 비추어질수도..돈 필요없고 설계대로 만들어라 라고 해야지..캐캐묵은 옛날 처럼 건설사 맘대로 지어 놓고 주민과협의 하면 되지 머 이런 썪어빠진 생각을 버릴수있게 해야지..
대한민국의 집문제 현실
한쪽에선 전세사기 대란이 터지고
입주 분양 아파트는 하자든 뭐든
각종 내부 문제발생
앞으로도 집관련 뉴스는 계속 나올듯
모든 책임은 조합장에게 있는거 같네...
요구액이 얼마나 큰지 금액 공개해야함 약속으로 어린이집도 위치 정했을 터 근데 그 약속을 깬거자나
아니 도면대로 해야지. 왜 맘대로 어린이집을 이상한데에 지어놓냐.
댓글들에 하도 유치원 욕이 많길래 유치원이 잘못한 줄 알았는데, 유치원이 억울한 상황이잖아? 당초 설계안이랑 다르게 시공사랑 조합이 짬짬이로 유치원 다른 곳에 만들었는데 유치원 입장에선 준공 승인 막아달라고 소송 걸고 배상금 청구할 만하지ㅋㅋㅋ 지들이 사고 쳐놓고 유치원을 왜 욕함?
열쇠 절대로 받지말고 입주권 버려라 ㅡ
대한민국 최악의도시 곧 수장되어 없어질 강남이다
후회말고 투자금 바다에 버렸다 생각하면
훗날 남는거다 ㅡ
빨리 서울 떠나라 ㅡㅡ
서울은 사람이 살 도시가 아니다
대대손손 노예로 살기를 원하는자 ㅡ인서울
개포나 둔촌 조합은 욕심부리다 개털 된다... 욕심은 적당히 좀 부려라...
아파트는 머든지 조합이 문제야. 분쟁의 근원이야.
약속을 왜 안지켜?
저출산 문제가 불거진 한국과 중국의 공통점이 먼지아냐? 바로 도심에 아파트가 가장많은 국가라는 점이다 인구가 한곳으로 몰리니 문제가 생기지 대한민국처럼 아파트많은 나라 전세계에서 1등이다 그리고 출산율 꼴지 1위이기도 하고 두가지가 과연 아무런 연관성이 없을까?
왜이러세요..원장님.. 당초 설계바꾸는거 때문에 계속 공사도 못하고 버티셨자나요......그래서 1년이나 길어졌자나요..그래서 고1부터 개포에서 학교다닐 아이가 벌써 고2가 되었자나요...근데 곧 시험기간인데 책하고 교복만들고 1시간넘는 외할머니댁에서 전학도 못하고 등하교 하고 있어요...다들 대한민국 입시는 아시죠? 또 강남학군으로 가려고 했다...어쩐다 하시겠지만...이주때부터 3단지사는 친구가 4단지 공사현장 매일 보면서 공사중지된거 보고 무슨일 났냐고 물어보기까지 했구요. 시시비비는 판사님이 가려주시겠죠. 억울해도 또 판결은 잘 듣는 우리자나요? 안듣고 계속 소송거는 원장님이랑 다르게? 참. 전에, 박 전 서울특별시장이 남겨둔 흉물같은 아파트 2채...그거 보고 여론들 흉칙하다며 힘내라고 응원도 해주셨자나요....남의 일은 그냥 가십인거죠...
거참 일처리 뭐같이 해서 여러명 피해보네ㄷ
고래 싸움에 새우등 터졌군요...
유치원의 알박기에 죽어나는 조합원들...
길거리에 나 앉게 됐네~~
조합이 양아치네
욕심이 과하면 과욕 저출산시대에 어린이집 건들지 말았어야지
건설사들이 문제임 약속대로 부지에 지어야지 무슨 북한이냐 동의없이 엉뚱한데 짓고 입주하라니 참 다 물어줘야지 건설사가
업계시각은 다 똑같다.. 미국은 왜 이렇게 말이 안나오는지 알 수 있겠나... 레벨이 10이니까 당연하게 생각 하는 거다...
어린이집 욕하는 쉑히들 조합원들인가보네 계약대로 이행안하는놈들은 뜨거운맛좀 봐야함
난 이해가 안되는데요..
정해진 땅안에 위로 닭장처럼 지어진 집에 사는데 각종 세금에 관리비나가지.. 소음문제.. 주차문제.. 담배,쓰레기투척문제 등등..
그 아파트 살돈으로 저는 외곽에서 땅사서 건물짓고 사는게 좀더 좋을듯 한데...
출퇴근불편하면 잠만잘 원룸하나 월세사는게 더 경제적일거 같습니다..
조합장이 양아치네.돈주고 계약햇으면 계ㅒ약되로 해야지 모가 과해. 저 유치원에 수십억 계약 했을텐데 지 마음대로 짓었다고?
결국 손해는 입주민들만 피해를 입네
설계안과 다르게 지어졌으면 책임을 져야지
조합장 건설사 시공사등은 어떤 책임을
질건지.
2주 여관이 끔찍한거임?
저거 입주민 피해보상은 누가해주는거임? 설계변경했으면 주체자나 사업주관한 재건축조합에서 해주는건가?
소송이기려고 입주자들 볼모잡네
빙고!
입주랑 어린집이 무슨 상관인데?? 어린집 하고
건설사 하고 싸움인데 왜?? 입주민이 피해는봐야할까??
그러게요
건설사 하고의 싸움이 아니라 조합과의 싸움이기 때문이지.
재건축 조합이잖아 그냥 건설사가 아니러
조합이랑의 싸움인데 조합이랑은 진전이 없으니 법의 틈을 이용해서 조합원들을 볼모로 잡은거...근데 문제는 일분자도 같이 볼모로 잡혀있고 이미 입주한 입주자도 있다는게 법원이 지들 귀찮으니 개똥같이 일 처리를 했다는 뜻이 됨...
조합이 약속을 어겼으니 조합이 책임지고 해결해야 하는 문제
여기 입주하는 사람들은 서민들인가? 그래도 강남인데...뭔가 이상한 뉴스...나는 박탈감이 느껴지는데..나만 그렇게 느끼기를 바람
닭장같은 아파트 다들 떠나고 싶지만 형편이 안되서 어쩔 수 없는듯.
이건 어린이집 입주 위치를 다르게 한 건설사 문제잖아? 본인들이 그딴식으로 했으면서 왜 남탓이지?
재건축 !!
분담금 및 각종 송사 ㅊㅊ
어린이집 너무 멀진 않다면 괜찮진 않을까요? 차량 탑승 고려해주세요 그럼 굳이 안싸우고 좋지 않을까요?
후분양 이 답이다…
전 입주 잘 했는데 다들 입주 빨리 하셨슴 좋겠네요..
선분양이 유지되는건 비리때문임
조합원들 보이는데 우리한테 읍소해봐야 안먹힙니다 단독필지가 공유필지로 바뀌게 생겼는데
대한민국법원은 어지간하면 공익을 우선으로 봐줘요 근데 그런 법원에서조차 입주금지 처분 내렸는거보면
본안 결과가 기대가 됩니다 ^^
어린이집이 너무 안쪽이긴 하더라.양재대로 바로 옆
손해가 엄청나네 입주기한 연장하면 손배소 하것지. 입주지연 손해배상 신청 하것지
입주자 분들만 힘들게 되었네요. 빨리 문제가 원칙에 맞게 해결되었으면 좋겠네요.
빌린 돈 갚으시려면 꽤나 고생하시겠네요.
조만간 금융이 크게 터질텐데...
괜찮아요.
우리모두는 새 민족이라 시가지나면 또 까먹고 하니깐요.
안타깝지만 내일 아니면 돼잖아요.
지금 격는분들은 지옥 같은 고통 이시겠지만 ..
금새 새머리 돼실꺼란거 인정 안하실꺼잖아요.
강남구는특별한거아니야??태영호한테가서 말해봐
이양반들아 아무리잘나도그렇지 강남구가 탈북자를뽑냐
어린이집을왜욕함.ㅋㅋ 약속대로 안진 공사측을 욕해야지.
건설사 욕을 왜함? 조합이 바꾼데?
건설사랑 조합도 구분못하는 대가리로
사회생활가능하셈?존나 신기하네
제발 후분양 제도로 바꼈으면 합니다
이게 뭔 개판입니까ㅎㅎ
세무조사의 뜻을 모르겠는데 세무조사가 무엇인가요?